30534173


قانون المطالبات

يتضمن هذا القسم مدونة سلوك مصممة لمنع المطالبات الفاسدة في قطاع البنية التحتية.

صُمم قانون المطالبات التالي كنموذج لبند تعاقدي يُمكن للمؤسسات استخدامه لمساعدتها في منع الممارسات الاحتيالية أو المُضلِّلة فيما يتعلق بمطالبات العقود. يُمكن دمج هذا البند في العقود المُبرمة بين المؤسسة وعملائها، ووكلائها، وشركائها في المشاريع المُشتركة أو الكونسورتيوم، والمقاولين، والمقاولين من الباطن، والموردين، وغيرهم من شركاء الأعمال.

تختلف كل حالة عن الأخرى. لذلك، مع أن قانون المطالبات هذا صُمم ليُطبّق على أوسع نطاق ممكن، إلا أنه سيحتاج إلى تعديل ليأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة والقوانين ذات الصلة.

قانون المطالبات

  1. يتعامل الطرفان مع جميع المطالبات بينهما وفقًا للإجراءات التالية. "المطالبات" تعني المطالبات أو النزاعات المتعلقة بالعقد أو الناشئة عنه، بما في ذلك الدفع، وتمديد المدة، والتعديلات، وإصدار الشهادات، والعيوب، وعدم الأداء، أو أي مطالبة أو نزاع آخر بين الطرفين.
  2. وسيتخذ مقدم المطالبة كافة الخطوات المعقولة لضمان ما يلي:
    1. يقدم المدعي إلى الخصم وإلى محكمة حل النزاعات فقط تلك المطالبات التي يعتقد بصدق أنها صحيحة، والتي يمكن إثباتها بشكل معقول من خلال أدلة مكتوبة أو شفوية دقيقة؛
    2. أن يكون لدى المدعي حق قانوني أو تعاقدي حقيقي في المسائل التي يطالب بها؛
    3. تم حساب مبلغ المطالبة بدقة وفقًا لمتطلبات العقد أو، في حالة عدم وجود متطلبات العقد، على أساس سعر معقول؛
    4. لم يتم زيادة المبلغ المطالب به بشكل مصطنع ليشمل "هامش التفاوض" أو أي مكسب غير مشروع آخر؛
    5. يتم الكشف عن الأدلة المخالفة للادعاء للخصم ومحكمة حل النزاعات إلى جانب الأدلة لصالح الادعاء.
  3. سيتخذ متلقي المطالبة جميع الخطوات المعقولة لضمان ما يلي:
    1. تقوم بمراجعة المطالبة بعناية وموضوعية وحسن نية؛
    2. - يقوم على الفور بسداد أي مبالغ، ويمنح أي تمديدات زمنية، ويصدر أي شهادات يعتقد أنها مستحقة فيما يتعلق بالمطالبة؛
    3. يقدم على الفور أسبابًا كاملة فيما يتعلق بأي من عناصر المطالبة التي يرفض قبولها؛
    4. ويلتزم بالالتزامات المفروضة على المدعي المذكورة أعلاه فيما يتصل بأي ادعاء يثيره كسبب لرفض المطالبة، أو عن طريق المقاصة أو المطالبة المضادة.
  4. لا شيء في هذا البند يُقصَد به تقييد السعي الجاد والواعي للمطالبات المشروعة. الهدف هو القضاء على المطالبات الزائفة أو المبالغ فيها.
  5. يتخذ كل طرف جميع الخطوات المعقولة لضمان الامتثال لهذه الأحكام من قبل جميع موظفيه ومستشاريه والشركات الأم والشركات التابعة والتابعة والوكلاء وشركاء الكونسورتيوم والمشاريع المشتركة والمقاولين من الباطن والموردين.
  6. إذا كان لدى المتلقي للمطالبة أدلة أولية على أن المطالبة غير صحيحة بسبب فعل متعمد أو متهور من قبل أي شخص مرتبط بتقديمها، فيجوز للمتلقي الإبلاغ عن الأمر إلى السلطات وإلى أي جمعية تجارية أو مهنية ذات صلة.

تم التحديث في 10 أبريل 2020

© جياك